Настоящий документ является публичной офертой (публичным предложением) Общества с ограниченной ответственностью «Первый Слой» (далее - «Поставщик»), адресованной любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее - «Заказчик»), заинтересованному в приобретении товаров через официальный сайт Поставщика https://1-sloy.ru (далее - «Сайт»).

Оферта размещена на Сайте и регулирует порядок заключения и исполнения Договора поставки товаров (далее - «Договор») в соответствии со статьями 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор заключается в электронной форме путем акцепта настоящей публичной оферты Заказчиком.

Акцептом считается:

1. полная и безоговорочная оплата Товара по Договору/Спецификации (счету/ссылке/картой на Сайте);
2. оформление Заказа на Сайте с подтверждением согласия с Офертой (нажатие кнопки «Подтвердить заказ» или аналогичной). Акцепт является полным и безусловным, с момента его совершения Договор считается заключенным на условиях настоящей Оферты, Спецификации и приложений.

Каждый Договор или Спецификация (Заказ) формируются на Сайте или по запросу Заказчика.

Поставщик вправе отказаться от исполнения Оферты в случае отсутствия Товара или иных уважительных причин, уведомив Заказчика по email.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставлять Заказчику товар (далее - Товар), наименование, характеристики, количество и цена которого определяются в тексте Счет-договора или в Спецификациях. Каждая Спецификация является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента её подписания обеими Сторонами.

Спецификация формируется автоматически при оформлении Заказа на Сайте или высылается Поставщиком по email после запроса Заказчика и акцептуется оплатой. Подписание происходит электронно (ЭДО, ЭП) или путем оплаты.

1.2. Поставщик гарантирует, что: Товар является новым (не был в употреблении, не проходил ремонт, восстановление или восстановление потребительских свойств);

Товар принадлежит Поставщику на праве собственности; Товар не состоит в судебном споре, не продан, не подарен, не находится под залогом, свободен от обременений третьими лицами, не арестован и не ограничен в обороте.

1.3. Товар поставляется в упаковке, соответствующей обычной и адекватной практике упаковки и характеру Товара, а также отвечающей установленным техническим требованиям производителя. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке.

Ответственность Поставщика за повреждение Товара вследствие ненадлежащей упаковки ограничивается доказанным прямым ущербом, причинённым исключительно некачественной упаковкой.

1.4. В рамках настоящего Договора Стороны вправе согласовать Техническое задание (далее - ТЗ), определяющее дополнительные требования к Товару, включая параметры, условия эксплуатации и иные характеристики, не указанные в Спецификациях (Приложение № 1).

1.5. Наличие и содержание ТЗ определяется Сторонами в соответствующей Спецификации к настоящему Договору. В случае включения ссылки на ТЗ в Спецификацию, такое ТЗ становится обязательным для исполнения Поставщиком и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.6. ТЗ оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Дата подписания ТЗ считается датой согласования дополнительных требований к Товару.

1.7. Поставщик обязуется поставить Товар, строго соответствующий требованиям, указанным в ТЗ, в дополнение к условиям, закреплённым в Спецификациях и настоящем Договоре.

1.8. В случае внесения изменений в ТЗ после его утверждения, такие изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору и подписываются обеими Сторонами. Изменения вступают в силу с момента подписания дополнительного соглашения.

1.9. Если Спецификация не содержит ссылки на ТЗ, поставка Товара осуществляется исключительно в соответствии с параметрами, указанными в Спецификации, без учёта дополнительных требований.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить Товар по адресу, в количестве и сроки, согласованные Сторонами, при этом:

• поставка осуществляется в порядке, количестве, сроки и на условиях, установленных счет-договором;
• поставка осуществляется партиями в соответствии с графиком, закреплённым в Спецификациях (Приложение № 1) к Договору;
• Поставщик вправе приостановить поставку в случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате ранее поставленных партий Товара;
• Поставщик обеспечивает упаковку и маркировку Товара, соответствующую требованиям безопасности и сохранности при транспортировке, с предоставлением всех необходимых сопроводительных документов (предусмотренных законодательством и настоящим Договором).

2.1.2. Передать вместе с Товаром всю необходимую техническую документацию, включая инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны (при наличии), а также документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям законодательства (сертификаты, декларации соответствия).

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно принять поставленный Поставщиком Товар, а именно:

направить уполномоченное лицо для приёмки Товара в согласованный срок;

проверить количество, ассортимент и внешнее состояние Товара при доставке, зафиксировав расхождения (при наличии) в товарной накладной;

осмотреть Товар в течение 2 (двух) рабочих дней с момента доставки для выявления скрытых недостатков, не видимых при первичной приёмке;

подписать товарную накладную или акт приёма-передачи в случае соответствия Товара условиям Договора либо составить акт о выявленных недостатках в порядке, предусмотренном Договором.

2.2.2. Оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.3. Обеспечить надлежащие условия хранения и эксплуатации Товара с момента подписания УПД, соблюдая все требования, указанные в технической документации Поставщика.

2.2.4. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выявления недостатков Товара (включая скрытые) направить Поставщику письменную претензию с подробным описанием недостатков и приложением фото/видеоматериалов (при наличии).

2.2.5. Не изменять условия приёмки Товара, порядок проверки его качества и комплектности, установленные настоящим Договором, без письменного согласия Поставщика.

2.2.6. Возместить Поставщику расходы, связанные с возвратом Товара, если отказ от приёмки обусловлен необоснованными причинами или нарушением Заказчиком своих обязательств по Договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Цена каждой партии Товара определяется в Счет-договоре или в соответствующей Спецификации и включает:

стоимость Товара;

расходы на упаковку, погрузку, транспортировку, страхование;

налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

Изменение цен после подписания Спецификации не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Цены указаны на Сайте на момент Заказа и фиксируются в Счет-договоре или в Спецификации. Поставщик вправе изменять Оферту в одностороннем порядке, публикуя новую редакцию на Сайте; изменения не затрагивают принятые Заказы.

3.2. Порядок оплаты устанавливается в Счет-договоре или в Спецификациях.

3.2.2. Спецификация может предусматривать один из способов оплаты:

• по реквизитам, указанным в счете;
• по ссылке, полученной от менеджера;
• оплата через сайт картой;
• оплата наличными средствам при самовывозе.

Оплата картой или по ссылке на Сайте считается акцептом.

3.2.3. Оплата Товара осуществляется Заказчиком в полном объёме:

в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты выставления счёта - при безналичной форме оплаты; в момент осуществления самовывоза - при оплате наличными средствами.

3.3. Платежи осуществляются путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Обязательство по оплате считается исполненным в момент зачисления средств на счёт Поставщика.

3.6. Поставщик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

3.7. Поставщик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

3.8. Заказчик не вправе изменять количество предусмотренного Договором Товара без предварительного письменного согласия Поставщика.

3.9. При расторжении Договора по инициативе Заказчика после внесения предоплаты, последнему возвращается 70% внесенной суммы, а также Заказчик отдельно оплачивает фактическую сумму расходов Поставщика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЁМКИ ТОВАРА

4.1. Условия, сроки и порядок поставки определяются в Спецификации.

4.2. Срок поставки:

• в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до склада Поставщика;
• доставка транспортной компанией по Москве и Московской области - партнером Поставщика до 30 рабочих дней с момента оплаты;
• доставка транспортной компанией по регионам- партнером Поставщика до 60 рабочих дней с момента оплаты;
• при самовывозе со склада Поставщика транспортной компанией Заказчика - Поставщик не несет ответственности за срок доставки.

Адрес склада указывается в Счет-договоре или в Спецификации, а также в реквизитах Поставщика и на Сайте.

4.3. Доставка осуществляется:

• силами Поставщика по адресу Заказчика;
• путем самовывоза со склада Поставщика;
• путем вывоза со склада курьером/транспортной компанией Заказчика (о чем Заказчик своевременно предупреждает Поставщика).

4.4. При самовывозе Заказчик обязан предоставить документ, подтверждающий право на вывоз (полномочия, паспорт, для курьеров - сведения о заказе).

4.5. Заказчик обязан забрать товар в течение 3 календарных дней с момента его поступления на склад. Отсчёт срока начинается со следующего дня после даты доставки товара на склад.

4.6. Если Заказчик не забрал товар в установленный 3-дневный срок, начисляется плата за хранение:

• размер ставки: 0,1% от общей стоимости товара за каждый день просрочки;
• максимальный размер платы: не может превышать 20% от общей стоимости товара (независимо от длительности просрочки).

4.7. По общему правилу по настоящему договору риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Заказчик после получения товара на основании УПД, транспортной накладной при отправке поставки силами Поставщика.

4.8. В случае вывоза товара со склада курьером/транспортной компанией Заказчика риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Заказчику с момента внесения в счет оплаты товара суммы не менее 20% от стоимости соответствующей Спецификации.

4.9. Способ поставки определяется сторонами в спецификации на поставку и является обязательным для исполнения. В случае отсутствия указания в спецификации конкретный способ поставки устанавливается самовывоз со склада Поставщика.

4.10. Заказчик обязан проверить Товар на соответствие по количеству, качеству и комплектности в момент передачи.

4.11. Претензии по внешним дефектам, количеству и комплектности должны быть заявлены Поставщику в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Товара.

4.12. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД (при условии полной оплаты).

4.13. При самовывозе товара со склада Поставщика (самовывозе) применяются следующие правила:

• право лица, явившегося за товаром, должно подтверждаться доверенностью с образцом подписи (за исключением случаев, когда за товаром явился индивидуальный предприниматель лично или право получения товара вытекает из учредительных документов Заказчика);
• приёмка товара по количеству и ассортименту производится на складе Поставщика (Заказчик обязан удостовериться в соответствии товара условиям договора);
• подписание товаропередаточных документов сторонами подтверждает передачу товара в полном объёме.

4.14. При доставке товара транспортной компанией - партнёром Поставщика применяются следующие правила:

4.14.1 Передача товара оформляется подписанием товарно-транспортной или транспортной накладной. Транспортная компания действует как уполномоченное лицо Поставщика, доставляющее товар в согласованное место.

4.14.2. Заказчик (или его уполномоченный представитель) в присутствии водителя транспортной компании обязан до подписания накладной проверить:

• соответствие количества грузовых мест данным накладной;
• состояние упаковки и средств защиты груза;
• наличие и правильность маркировки.

4.12.3. При выявлении повреждений, недостач или несоответствий Заказчик должен немедленно уведомить транспортную компанию и Поставщика, сделать отметку в накладной.

4.13. При выборе способа доставки транспортной компанией курьером Заказчика приемка товара осуществляется в момент его вывоза со склада, в таком случае Поставщик не несет ответственности за количество и повреждения груза при его транспортировке.

4.14. При обнаружении повреждений упаковки, угрожающих сохранности товара, Заказчик вправе отказаться от приёмки груза.

4.15. Заказчик обязан зафиксировать на фото/видео все грузовые места с недостачами или повреждениями (для последующего подтверждения) с фиксацией маркировок, а также составить акт в письменном виде о недостатках.

4.16. Копии акта и фото/видеоматериалов направляются Поставщику в течение 24 часов (электронная почта, факс). Оригинал акта с приложениями - в течение 2 рабочих дней.

4.17. Подписание транспортной накладной без замечаний подтверждает надлежащее состояние и количество полученного товара.

4.18. Срок приёмки товара по качеству и комплектности на предмет скрытых недостатков - 3 рабочих дня. По истечении срока отсутствие претензий считается подтверждением соответствия поставки условиям договора.

4.19. Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней с момента доставки Товара:

• подписать и направить Поставщику УПД; ИЛИ
• направить мотивированный отказ от подписания УПД в письменной форме.

4.20. Мотивированный отказ должен содержать:

• перечень недостатков Товара со ссылками на договор и техдокументацию;
• описание несоответствий по количеству/ассортименту/качеству (со ссылками на товаросопроводительные документы);
• фото/видеоматериалы (при наличии);
• требования Заказчика (замена, устранение недостатков, возврат средств) со ссылками на договор;
• подпись уполномоченного лица, печать (при наличии).

4.21. Способы направления мотивированного отказа:

• электронная почта (адрес из договора);
• ЭДО с квалифицированной ЭП;
• заказное письмо с уведомлением.

4.22. Если в течение 3 рабочих дней УПД не подписан и мотивированный отказ не направлен - УПД считается подписанным, а Товар принятым без претензий по количеству, качеству и комплектности.

4.23. Полномочия лица, подписывающего товаросопроводительные документы от имени Заказчика, должны быть подтверждены доверенностью.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев. Не распространяется на случаи:

• нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
• неправильной установки и/или подключения изделия (если оборудование устанавливалось Заказчиком самостоятельно);
• ненадлежащего состояния установленных электросетей и иных коммуникационных систем;

Гарантия не распространяется также на:

• расходные/комплектующие материалы;
• стороннего повреждения из-за перепадов напряжения, механических воздействий, которые возникли вне зависимости от проведения работ;
• товары, установленные лицами, не уполномоченные Поставщиком;

5.2. В случае выявления недостатков монтажа или недостатков поставленного товара в течение гарантийного срока Заказчик вправе подать рекламацию Поставщику. Срок рассмотрения рекламации и принятия решения - не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента ее регистрации.

Для оформления рекламации Заказчик может воспользоваться следующими способами:

• Через официальный сайт:
• По электронной почте или телефону, указанным в контактах Поставщика.

Рекламация должна содержать:

• Номер договора (если применимо), УПД;
• Описание выявленного дефекта;
• Фото/видео подтверждение (при наличии);
• Копии документов (счет-договор, УПД).

В случае необходимости дополнительной проверки или экспертизы Поставщик уведомляет Заказчика о продлении срока рассмотрения, но не более чем на 45 (сорок пять) рабочих дней.

Рекламация в отношении оборудования стороннего поставщика не рассматривается.

Рекламация предоставляется на безвозмездной основе не более 1 раза (в стоимость рекламации не включается оплата возврата товара на склад Поставщика и доставка до Заказчика после рекламации).

Рекламации по товарам с нарушенными гарантийными пломбами или следами неквалифицированного ремонта не рассматриваются.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не установлено договором.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать у Заказчика уплаты пени в размере 0,2% от просроченной суммы за каждый рабочий день просрочки.

6.3. За нарушение сроков поставки Товара и/или его замены Поставщик не уплачивает неустойку, если задержка поставки вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или действиями/бездействием Заказчика, в том числе несвоевременной оплатой предыдущих партий Товара.

6.4. В случае нарушения сроков передачи товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,2 % от суммы, соответствующей товару, передача которого просрочена, за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от стоимости Товара.

6.5. Уплата пеней и применение иных санкций, предусмотренных договором, не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением условий настоящего Договора или нарушением его условий, а также вопросы, связанные с его расторжением или признанием его недействительным, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров.

7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров обязателен по настоящему договору, претензия должна быть предъявлена в письменной форме и подписана надлежаще уполномоченным на то лицом.

7.3. Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензию должен быть дан в письменной форме и подписан надлежаще уполномоченным на то лицом.

7.4. В случае возврата отправителю, направленного по адресу, указанному в настоящем Договоре, почтового отправления, содержащего претензию, с отметками почты "истек срок хранения", "адресат не разыскан", "адресат выбыл" и т.п., претензионный порядок считается соблюденным.

7.5. В случае направления претензии по электронной почте и/или факсу, указанным в настоящем Договоре, претензия считается полученной Стороной в день направления.

7.6. В случае, если Стороны не смогут прийти к согласию относительно спора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления претензии, то такой спорный вопрос подлежит окончательному разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца (при этом досудебный претензионный порядок урегулирования споров обязателен).

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров.

8.2. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней после начала их действия и прекращении соответственно.

8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком и действует до полного исполнения обязательств. Оферта действует бессрочно до отзыва Поставщиком путем публикации на Сайте.

9.2. Любая из сторон настоящего договора вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора (при этом он будет считаться расторгнутым) в указанный ею срок, но лишь при условии предварительного уведомления об этом другой стороны не позднее чем за 1 (один) месяц до наступления этого срока. В этом случае все неисполненные обязательства сторон друг перед другом должны быть исполнены до дня расторжения договора вследствие такого отказа. Если они не были исполнены к этому моменту, договор прекращается, а названные неисполненные обязательства сохраняют свою силу.

9.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях своего наименования, адреса, банковских реквизитов, а также смене руководителя и реорганизациях. Заказчик предоставляет актуальные данные при Заказе на Сайте.

9.4. В отношениях между Сторонами наряду с традиционным бумажным без ограничений применяется электронный документооборот (ЭДО), соответствующего установленным налоговыми органами требования, кроме случаев, когда иное установлено соглашением между сторонами.

9.5. Электронные документы, отправляемые и получаемые через операторов ЭДО, в отношениях и между Сторонами признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и имеют точно такую же юридическую силу. При использовании электронного документа такой же документ на бумаге не составляется. Документы на Сайте считаются принятыми при оплате/подтверждении Заказа.

ПОСТАВЩИК

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВЫЙ СЛОЙ»

Юридический адрес: 127422, г Москва, ул. Тимирязевская, д 1 стр 2, помещ ½

Фактический адрес: 127422, г Москва, ул. Тимирязевская, д 1 стр 2, помещ ½

ИНН: 9713033037

Банк: Центральный Банка ВТБ (ПАО)

Р/с 40702810700810128368

К/с 30101810145250000411

БИК 044525411

Тел./факс +7 (965)272-70-68

E-mail: shop@1-sloy.ru

Сайт: https://1-sloy.ru

Утверждено Генеральным директором ООО «Первый Слой» _________Е.Д. Цапалин

Публичная оферта для физических лиц

Настоящий документ является публичной офертой (публичным предложением) Общества с ограниченной ответственностью «Первый Слой» (далее - «Поставщик»), адресованной любому физическому лицу (далее - «Покупатель»), заинтересованному в приобретении товаров через официальный сайт Поставщика https://1-sloy.ru (далее - «Сайт»).

Оферта размещена на Сайте и регулирует порядок заключения и исполнения Договора поставки товаров (далее - «Договор») в соответствии со статьями 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и Правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи (утверждены Постановлением Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020).

Покупатель - физическое, совершеннолетнее лицо, приобретающее товары Поставщика.

Товар - товар, продукция, информация о наименовании, ассортименте и цене которых размещается на сайте Интернет-магазина.

Акцептом считается:

1. полная и безоговорочная оплата Товара по Договору/Спецификации (счету/ссылке/картой на Сайте);
2. оформление Заказа на Сайте с подтверждением согласия с Офертой (нажатие кнопки «Подтвердить заказ» или аналогичной). Акцепт является полным и безусловным, с момента его совершения Договор считается заключенным на условиях настоящей Оферты, Спецификации и приложений.

Каждый Договор или Спецификация (Заказ) формируются на Сайте или по запросу Покупателя.

Поставщик вправе отказаться от исполнения Оферты в случае отсутствия Товара или иных уважительных причин, уведомив Покупателя по email.

Настоящая оферта равносильна договору, подписываемому Сторонами путём составления единого документа.

По всем вопросам, не урегулированным настоящей офертой, Стороны руководствуются Законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами о розничной купли-продажи товара.

Условия договора:

1. Поставка Товара осуществляется на условиях:100% предоплаты.

2. Срок поставки:

• в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до склада Поставщика;
• доставка транспортной компанией по Москве и Московской области- партнером Поставщика до 10 рабочих дней с момента оплаты;
• доставка транспортной компанией по регионам- партнером Поставщика до 20 рабочих дней с момента оплаты;
• при самовывозе со склада Поставщика транспортной компанией Покупателя - Поставщик не несет ответственности за срок доставки.

4. Доставка осуществляется:

• силами Поставщика по адресу Покупателя;
• путем самовывоза со склада Поставщика;
• путем вывоза со склада курьером/транспортной компанией Покупателя (о чем Покупатель своевременно предупреждает Поставщика).

5. При самовывозе Покупатель обязан предоставить документ, подтверждающий право на вывоз (паспорт, для курьеров/транспортной компании - сведения о заказе).

6. Покупатель обязан забрать товар в течение 3 календарных дней с момента его поступления на склад. Отсчёт срока начинается со следующего дня после даты доставки товара на склад.

7. Если покупатель не забрал товар в установленный 3-дневный срок, начисляется плата за хранение:

• размер ставки: 0,01% от общей стоимости товара за каждый день просрочки;
• максимальный размер платы: не может превышать 20% от общей стоимости товара (независимо от длительности просрочки).

8. По общему правилу по настоящему договору риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Покупателю после получения товара на основании акта приема-передачи (при самовывозе), транспортной накладной при отправке поставки силами Поставщика.

9. В случае вывоза товара со склада курьером/транспортной компанией Покупателя риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Покупателю с момента внесения в счет оплаты товара суммы не менее 20% от стоимости договора.

10. Способ поставки определяется сторонами в заказе на поставку и является обязательным для исполнения. В случае отсутствия указания в заказе конкретный способ поставки устанавливается самовывоз со склада Поставщика.

11. Оплата по настоящему Счету-договору является акцептом (согласием) Покупателя на поставку товара на условиях, указанных в нем (п.3 ст.438 ГК РФ), т.е. условий о цене, количестве и ассортименте товара, сроках поставки.

12. Оплата производится:

• на основании реквизитов, указанных в счете;
• на основании ссылки, полученной от менеджера;
• оплата через сайт картой;
• оплата наличными средствам при самовывозе.

13. Оплата Товара осуществляется Покупателем в полном объёме:

• в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты выставления счёта — при безналичной форме оплаты;
• в момент осуществления самовывоза — при оплате наличными средствами.

14. При безналичной оплате датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

15. Поставщик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

16. Покупатель обязан проверить Товар на соответствие по количеству, качеству и комплектности в момент передачи.

17. Претензии по внешним дефектам, количеству и комплектности должны быть заявлены Поставщику в письменной форме в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Товара.

18. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент подписания акта приема-передачи/транспортной накладной при условии полной оплаты).

19. При самовывозе товара со склада Поставщика (самовывозе) применяются следующие правила:

• приёмка товара по количеству и ассортименту производится на складе Поставщика (Покупатель обязан удостовериться в соответствии товара условиям договора);
• подписание товаропередаточных документов сторонами подтверждает передачу товара в полном объёме.

20. При доставке товара транспортной компанией - партнёром Поставщика применяются следующие правила:

• Передача товара оформляется подписанием товарно-транспортной или транспортной накладной. Транспортная компания действует как уполномоченное лицо Поставщика, доставляющее товар в согласованное место.

21. Покупатель (или его уполномоченный представитель) в присутствии водителя транспортной компании обязан до подписания накладной проверить:

• соответствие количества грузовых мест данным накладной;
• состояние упаковки и средств защиты груза;
• наличие и правильность маркировки.

При выявлении повреждений, недостач или несоответствий Покупатель должен немедленно уведомить транспортную компанию и Поставщика, сделать отметку в накладной.

22. При выборе способа доставки транспортной компанией/ курьером Покупателя приемка товара осуществляется в момент его вывоза со склада, в таком случае Поставщик не несет ответственности за количество и повреждения груза при его транспортировке.

23. При обнаружении повреждений упаковки, угрожающих сохранности товара, Покупатель вправе отказаться от приёмки груза.

24. Покупатель обязан зафиксировать на фото/видео все грузовые места с недостачами или повреждениями (для последующего подтверждения) с фиксацией маркировок, а также составить акт в письменном виде о недостатках.

25. Копии акта и фото/видеоматериалов направляются Поставщику в течение 24 часов (электронная почта, факс). Оригинал акта с приложениями — в течение 2 рабочих дней.

26. Подписание транспортной накладной без замечаний подтверждает надлежащее состояние и количество полученного товара.

27. Срок приёмки товара по качеству и комплектности на предмет скрытых недостатков — 7 рабочих дней. По истечении срока отсутствие претензий считается подтверждением соответствия поставки условиям договора.

28. У Покупателя есть 7 рабочих дней с момента доставки, чтобы проверить товар на скрытые недостатки. Если в этот срок нет претензий — это считается подтверждением, что товар соответствует условиям договора.

29. Мотивированный отказ должен содержать:

• перечень недостатков Товара со ссылками на договор и техдокументацию;
• описание несоответствий по количеству/ассортименту/качеству (со ссылками на товаросопроводительные документы);
• фото/видеоматериалы (при наличии);
• требования Покупателя (замена, устранение недостатков, возврат средств) со ссылками на договор;
• подпись уполномоченного лица, печать (при наличии).

30. Способы направления мотивированного отказа:

• электронная почта (адрес из договора);
• заказное письмо с уведомлением.

31. Право собственности переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи товара Покупателю или его представителю.

32. Оплачивая данный Счет-договор, в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, плательщик - физическое лицо дает согласие на осуществление с предоставляемыми при оплате своими персональными и иными данными следующих действий: систематизацию, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, распространение, предоставление, обезличивание, блокирование и уничтожение в целях исполнения условий Счета- договора.

33. Сообщая Поставщику свой e-mail (адрес электронной почты) и номер телефона, Покупатель дает согласие на использование указанных средств связи Поставщиком, а также третьими лицами, привлекаемыми им для целей выполнения обязательств перед Покупателем, в целях осуществления рассылок рекламного и информационного характера, содержащих информацию о скидках, предстоящих и действующих акциях и других мероприятиях Поставщика, о передаче заказа в доставку, а также иную информацию, непосредственно связанную с выполнением обязательств рамках настоящего договора.

34. Памятка покупателю

Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 N 924 (ред. от 27.03.2019) "Об утверждении перечня технически сложных товаров":

а) Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки не менее одного года возврату и обмену не подлежат. (Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2463)

б) Возврат технически сложного товара надлежащего качества, приобретенного дистанционно, возможен в любое время до его передачи, а после передачи - в течение семи дней, при условии, что сохранены его потребительские свойства и товарный вид, а также документ, подтверждающий факт покупки.

в) В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара, если недостатки не возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования хранения или транспортировки товара, действия третьих лиц или непреодолимой силы

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.12.2022) "О защите прав потребителей"

35. Гарантия на поставленный товар составляет 12 месяцев. Не распространяется на случаи:

• нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
• неправильной установки и/или подключения изделия (если оборудование устанавливалось Покупателем самостоятельно);
• ненадлежащего состояния установленных электросетей и иных коммуникационных систем;

Гарантия не распространяется также на:

• расходные/комплектующие материалы;
• стороннего повреждения из-за перепадов напряжения, механических воздействий, которые возникли вне зависимости от проведения работ;
• товары, установленные лицами, не уполномоченные Поставщиком;

В случае выявления недостатков монтажа или недостатков поставленного товара в течение гарантийного срока Покупатель вправе подать рекламацию Поставщику. Срок рассмотрения рекламации и принятия решения – не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента ее регистрации.

Для оформления рекламации Покупатель может воспользоваться следующими способами:

• Через официальный сайт:
• По электронной почте или телефону, указанным в контактах Поставщика.

Рекламация должна содержать:

• Номер договора (если применимо), УПД/акт;
• Описание выявленного дефекта;
• Фото/видео подтверждение (при наличии);
• Копии документов (счет-договор, УПД/акт).

В случае необходимости дополнительной проверки или экспертизы Поставщик уведомляет Покупателя о продлении срока рассмотрения, но не более чем на 45 (сорок пять) рабочих дней.

Рекламация в отношении оборудования стороннего поставщика не рассматривается.

Рекламация предоставляется на безвозмездной основе не более 1 раза (оплата доставки до склада поставщика осуществляется Покупателем самостоятельно, а также оплата возврата товара до Покупателя).

Рекламации по товарам с нарушенными гарантийными пломбами или следами неквалифицированного ремонта не рассматриваются.

36. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (войны, стихийные бедствия, санкции, действия государственных органов). Срок исполнения обязательств продлевается пропорционально времени действия таких обстоятельств.

37. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не установлено договором.

38. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать у Покупателя уплаты пени в размере 0,01% от просроченной суммы за каждый рабочий день просрочки.

Поставщик вправе вносить изменения в Оферту, размещая новую редакцию на сайте. Изменения вступают в силу с момента публикации. Для уже заключенных Договоров применяются условия на момент акцепта

Все споры разрешаются в суде по месту нахождения Поставщика в соответствии с законодательством РФ. Применимое право - право РФ. Оферта действует бессрочно до отзыва Поставщиком

ПОСТАВЩИК

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВЫЙ СЛОЙ»

Юридический адрес: 127422, г Москва, ул. Тимирязевская, д 1 стр 2, помещ ½

Фактический адрес: 127422, г Москва, ул. Тимирязевская, д 1 стр 2, помещ ½

ИНН: 9713033037

Банк: Центральный Банка ВТБ (ПАО)

Р/с 40702810700810128368

К/с 30101810145250000411

БИК 044525411

Тел./факс +7 (965)272-70-68

E-mail: shop@1-sloy.ru

Сайт: https://1-sloy.ru

Утверждено Генеральным директором ООО «Первый Слой» _________Е.Д. Цапалин